CGV POUR UNE VENTE
Toute commande emporte de plein droit l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux
conditions ci-après. Ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou
de marchandises neuves ou d’occasion. Les conditions générales d'achat éventuelles de
l'acheteur ne sont pas opposables à IMH, même lorsqu'il en a eu connaissance. Le fait que IMH
ne fasse pas application à un moment donné d'un quelconque article des présentes ne peut être
interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites conditions générales
de vente.
OFFRE PRÉALABLE
Toute demande de matériel sollicitée par l'acheteur donnera lieu à l'élaboration d'une offre
préalable qui lui sera soumise par IMH pour acceptation. Les spécifications relatives au matériel
figurant dans les offres sont celles indiquées par le constructeur ou l'importateur et, n'engagent
aucune garantie de la part de IMH.
COMMANDE
Toute commande doit faire l'objet d'une confirmation écrite. La commande mentionne la quantité,
la marque, le type, les références du matériel, le prix convenu, le lieu et la date de la livraison ou
de l'enlèvement s'il est autre que le lieu de facturation. Tout additif ou modification de la
commande ne lie IMH que s'il les a acceptés par écrit. Les commandes prises par les
collaborateurs d’IMH ne sont valables que si, elles n'ont pas été dénoncées par écrit par IMH
dans un délai de 15 jours à compter de leurs réceptions.
FINANCEMENT
Le financement du matériel par un organisme de financement doit impérativement être mentionné
sur le bon de commande. À défaut de réponse favorable dudit organisme de financement dans
un délai de 30 jours à compter de la passation de la commande, IMH se réserve la possibilité
d'annuler la vente.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
L'acheteur ne pourra demander la résolution de la vente ou rechercher la responsabilité d’IMH,
en cas de modifications des spécificités ou caractéristiques techniques initiales, intervenant entre
la passation de la commande et la livraison, qui résulteraient de l'application d'un texte national
ou communautaire ou, de préconisations du constructeur. Si IMH n'est pas en mesure de livrer le
matériel commandé, il peut, soit annuler la vente et rembourser les éventuels acomptes perçus,
sans autre indemnité, soit livrer un matériel de mêmes caractéristiques sur demande écrite de
l'acheteur.
LIVRAISON
Les délais de livraison sont toujours communiqués en fonction des possibilités
d'approvisionnement au moment de l'offre et, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Tout retard de
livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté d’IMH ne pourra entraîner
l'annulation de la commande. La responsabilité d’IMH ne pourra être engagée pour tout préjudice
résultant de ce retard. Toutefois, si la délivrance du matériel n'est pas intervenue 3 mois après la
date indicative de livraison, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra
alors être résolue à la demande de l'une ou l'autre des parties après l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception. L'acheteur ne pourra alors prétendre qu'à la restitution du
ou des acomptes versés sans autre indemnité. IMH est dégagé de plein droit de toute
responsabilité en cas de force majeure ou d'événement tels que lock-out, grève, épidémie, guerre,
réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage ou retard dans les transports ou toute autre
cause amenant un chômage partiel ou total pour IMH ou ses fournisseurs. Tout retard de livraison
dû à un fait caractéristique de force majeure, entraînera au choix d’IMH, soit la résolution pure et
simple de la vente, soit la prorogation des délais de livraison ou de mise à disposition, et ce sans
qu'aucune des parties ne puisse prétendre à aucune indemnité.
TRANSPORT
IMH choisit le mode de transport le mieux adapté à l'acheminement du matériel.
Sauf stipulation contraire, les opérations de transport sont à la charge et aux frais, risques et péril
de l'acheteur auquel il appartient de vérifier à réception de la livraison le nombre et l'état du
matériel. En cas de dommage ou d'avarie, il doit émettre les réserves d'usage sur le bon de
livraison et en informer le transporteur dans les 48 heures suivants la réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
RÉCEPTION - CONTRÔLE
La réception et le contrôle du matériel doit avoir lieu dans les 2 jours qui suivent la livraison. Sans
préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, l'acheteur devra informer IMH par
lettre recommandée avec accusé de réception de tous vices apparents ou défaut de conformité
du matériel livré. L'acheteur devra laisser à IMH toute facilité pour procéder à la constatation de
ces vices ou anomalies et, s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette
fin. Le défaut de conformité d'une partie de la livraison ne dispense pas l'acheteur de son
obligation de payer le matériel pour lequel il n'existe aucune contestation. Tout défaut ou malfaçon
reconnu après examen contradictoire n'oblige IMH qu'au remplacement, à titre gratuit, du matériel
ou des pièces reconnues défectueux. Les appareils hors standard ne sont ni repris, ni échangés.
Les matériels repris le sont sur la base du prix facturé après application d’une décote de 30%.
PRIX
Les prix facturés sont ceux établis au jour de la commande sur la base des conditions
économiques en vigueur. Les prix s'entendent hors TVA et seront majorés de la TVA et / ou de
tous autres impôts similaires qui deviendraient exigibles, au taux applicable au moment de leur
exigibilité. Les parties conviennent que les prix pourront varier en fonction des fluctuations des
taux de changes et / ou d'une hausse des tarifs du constructeur ou de toutes taxes. Si, entre les
dates de commande et de livraison, le prix du matériel commandé venait à subir une hausse
n'excédant pas 10 %, l'acheteur supportera une augmentation équivalente à cette variation et ce,
sans qu'il puisse prétendre à l'annulation de sa commande.
PAIEMENT
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au comptant à réception de facture, au siège
d’IMH. Toutefois il pourra être consenti des délais de règlement maximum de 60 jours nets à partir
de la date d’émission de la facture. Quel que soit le mode de paiement convenu entre les parties,
le paiement ne sera considéré comme réalisé qu'après encaissement effectif du prix.
En cas de non-paiement à l'échéance, IMH se réserve le droit de résilier ou de suspendre les
commandes et livraisons en cours.
PÉNALITÉS DE RETARD - CLAUSE PÉNALE - DÉCHÉANCE DU TERME
Tout retard de paiement, à partir de la date de l'émission de la facture, entraîne l'application de
pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorées d’une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due dès le premier jour de retard (articles L.441-6
et D.441-5 du Code de Commerce). Si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement
amiable ou judiciaire, l'acheteur s'engage à régler en sus du principal, des frais, dépens et
émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en
principal TTC de la créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.
En cas de non-paiement total ou partiel d'une commande à l'échéance, les sommes dues au titre
de cette commande ou d'autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison seront
immédiatement exigibles après mise en demeure régulièrement effectuée par IMH par lettre
recommandée avec accusé de réception.
REFUS DE VENTE
Toute commande est acceptée en considération de la situation juridique, financière et
économique de l'acheteur au moment de la commande. Il en résulte que si la situation financière
de l'acheteur venait à se détériorer entre la date de la commande et la date de livraison, IMH
serait fondé soit à exiger un paiement comptant avant la livraison, soit à résilier la vente.
GARANTIE
Les matériels neufs vendus bénéficient de la garantie accordée par le constructeur. Cette garantie
couvre tous les vices cachés ou apparents à compter de la livraison du matériel. La seule
obligation incombant à IMH au titre de la garantie est le remplacement gratuit ou la réparation du
matériel ou des pièces reconnues défectueux par le constructeur ; sans autre prestation ou
indemnité. Les interventions effectuées au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de
prolonger sa durée. L'acheteur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, en cas
d'immobilisation du matériel du fait de l'application de la garantie. L'acheteur perdra le bénéfice
des garanties légales et conventionnelles notamment en cas d'utilisation anormale ou abusive du
matériel, de réparations ou de toutes interventions exécutées par des personnes étrangères à
IMH ou non agréées par lui ou par le constructeur, de détérioration ou d'avaries du matériel
résultant notamment de collisions, chutes de matériaux, incendie, vandalisme, malveillance ou
défauts de conduite, de détérioration ou d'accidents résultant d'un défaut de surveillance ou
d'entretien, de détériorations prématurées dues à des usures, fuites ou bruits non signalés à
temps à IMH, de refus de l'acheteur de laisser l'accès du matériel à IMH, dans le cadre
d'opérations d'entretien, de contrôle ou de réparation.
IMH pourra suspendre les garanties légales et conventionnelles en cas de retard ou de non-
paiement total ou partiel du prix du matériel. La garantie d’un matériel d’occasion éventuellement
accordée par IMH sera définie lors de la commande.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, tous les matériels vendus par IMH sont livrés et
vendus, sous réserve de paiement intégral de ceux-ci. Le non-paiement, même partiel, autorise
IMH, nonobstant toute clause contraire, à récupérer les matériels chez l’acheteur après mise en
demeure avec accusé de réception. Le droit de revendication s'exerce même dans le cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'acheteur. En cas d'application de la clause
de réserve de propriété, l'acheteur sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée selon
la cotation de la FNTP. Cette indemnité ne se compensera pas avec les acomptes éventuellement
versés par l'acheteur. En cas d'intervention de créanciers de l'acheteur, notamment en cas de
saisie du matériel ou en cas d'ouverture d'une procédure collective, celui-ci devra immédiatement
en informer IMH, par lettre recommandée avec accusé de réception, de même que les créanciers
saisissants ou les organes de la procédure collective. L'acheteur supportera les frais consécutifs
aux mesures prises en vue de faire cesser cette intervention et, notamment, ceux afférents à une
tierce opposition. L'acheteur veillera à ce que l'identification du matériel soit toujours possible. En
cas de mise en œuvre de la clause de réserve de propriété, les acomptes versés à IMH lui
resteront acquis.
L'acheteur peut revendre le matériel dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise.
Toutefois, il perdra cette faculté en cas de cessation de paiement ou de non-paiement du prix à
l'échéance. L'acheteur s'engage à communiquer à IMH, dans les deux cas, les noms et adresses
de ses acheteurs, ainsi que les montants restant dus par eux.
TRANSFERT DE RISQUE
Par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, la livraison des matériels opère transfert des risques
à la charge de l'acheteur tant, pour les dommages subis par la marchandise que ceux causés
aux tiers.
NULLITÉ D'UNE CLAUSE
Si l'une des clauses des présentes conditions générales de vente se trouvait nulle ou annulée,
les autres clauses n'en seraient pas pour autant annulées.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre strict de ses relations commerciales, IMH est susceptible de recueillir des données
personnelles qui conditionnent la fourniture de biens et / ou de services. Elles peuvent être
communiquées à nos prestataires ou partenaires dans le but de la réalisation de ces opérations
mais ne sont pas transmises à des tiers pour prospection commerciale. Ces données sont
conservées tant que dure la relation contractuelle. Conformément à la loi informatique et libertés
modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, suppression, portabilité, limitation
et opposition au traitement de vos données sur simple demande auprès de notre service
commercial au siège d’IMH.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes, le Tribunal de Commerce du
siège d’IMH est seul compétent. En cas de contestations de quelque nature qu'elles soient, il sera
fait expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège social d’IMH, même
en cas de pluralité de défendeurs.
CGV POUR UNE LOCATION DE MATERIEL SANS OPERATEUR
IMH met à la disposition du locataire un matériel conforme à la réglementation en vigueur.
Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou dans une zone géographique
limitée. Toute utilisation en dehors de cette zone sans l'accord explicite et préalable d’IMH
peut justifier la résiliation de la location. L'accès au chantier sera autorisé à IMH ou à ses
préposés, pendant la durée de la location. Ces préposés, assurant l'entretien et la
maintenance du matériel, restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité d’IMH.
Le locataire procède à toutes démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir les
autorisations de faire circuler le matériel loué sur le chantier, et / ou le faire stationner sur la
voie publique. Le locataire obtient au profit d’IMH ou de ses préposés les autorisations
nécessaires pour pénétrer sur le chantier.
Le matériel, ses accessoires, et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à disposition
au locataire en bon état de marche. Le locataire est en droit de refuser le matériel si IMH ne
fournit pas les documents exigés par la réglementation ainsi que toutes les consignes
techniques nécessaires.
La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire. À la
demande de l'une ou l'autre des parties, un état contradictoire peut être établi. En l’absence
du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état à IMH, dans la demi-journée suivant
la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et / ou des non-
conformités à la commande.
Le locataire doit mettre le matériel loué à la disposition d’IMH ou de toute personne désignée
pour les besoins des vérifications réglementaires. Au cas où une vérification réglementaire
ferait ressortir l'inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes conséquences qu'une
immobilisation. Le coût des vérifications réglementaires reste à la charge d’IMH. Le temps
nécessaire à l'exécution des vérifications réglementaires fait partie intégrante de la durée de
la location dans la limite d'une demi-journéeouvrée.
NATURE DE L'UTILISATION - DURÉE
Le locataire doit informer IMH des conditions spécifiques d'utilisation du matériel loué afin
que lui soient précisées les règles d’utilisation et de sécurité fixées tant par la réglementation
applicable que par le constructeur et / ou IMH. Le matériel doit être confié à un personnel
dûment qualifié et muni des autorisations requises. Le matériel doit être maintenu en bon
état de marche et utilisé en respectant les règles d’utilisation et de sécurité. Le locataire
s'interdit de sous-louer et / ou de prêter le matériel sans l'accord d’IMH. Cependant, dans le
cadre d’interventions liées au secours, IMH ne peut s’opposer à l’utilisation par d’autres
entreprises du matériel loué. Le locataire reste néanmoins tenu aux obligations du contrat.
Toute utilisation, non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination
normale du matériel loué, donne à IMH le droit de résilier le contrat de location, et d'exiger la
restitution du matériel.
La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses
accessoires. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués à IMH.
Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. Dans
le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière
peut également être conclue sans terme précis.
DURÉE DE L'UTILISATION – INTEMPÉRIES - PERTES D'EXPLOITATION
Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, dans le respect d’une durée journalière
théorique de 8 heures. Toute utilisation supplémentaire fait obligation au locataire d'en
informer IMH et peut entraîner un supplément de loyer. En cas d'intempéries dûment
constatées, déclarées avant 10h00 le jour même et provoquant une inutilisation de fait du
matériel loué, le loyer est facturé à un taux réduit à négocier entre les parties. Par principe,
les pertes d'exploitation, directes et / ou indirectes, ne sont pas prises en charge.
TRANSPORTS
Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité
de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter. La partie qui fait exécuter le transport
exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier
que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés
par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de
prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué. Le coût du transport du matériel
loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition contraire. Dans
l'hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l’a missionné de
prouver qu’il l’a effectivement réglé. Dans le cas contraire, les comptes entre IMH et le
locataire seront réajustés en conséquence. La responsabilité du chargement et / ou du
déchargement et / ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Le préposé
au chargement et / ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une
autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel. Lorsqu'un sinistre est constaté
à l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du
transporteur et en informer l'autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être
prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d'assurances puissent
être faites dans les délais impartis.
INSTALLATION, MONTAGE, DÉMONTAGE
L'installation, le montage et le démontage sont effectuées sous la responsabilité de celui qui
les exécute, ou les fait exécuter. L'installation, le montage et le démontage ne modifient pas
la durée de la location.
ENTRETIEN DU MATÉRIEL – PANNES ET RÉPARATIONS
Le locataire procède régulièrement à toutes les opérations courantes d'entretien, de
nettoyage, de vérification et d'appoint (graissage, carburant, huiles, etc...) en utilisant les
ingrédients préconisés par IMH. Le temps nécessaire à l’entretien du matériel fait partie
intégrante de la durée de location. Le locataire informe IMH, par tout moyen écrit à sa
convenance, en cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location. Dès
que IMH est informé, le contrat est suspendu pendant la durée de l’immobilisation du matériel
en ce qui concerne son paiement, mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations.
Toutefois, les pannes d'une durée inférieure ou égale à deux heures ne modifient pas les
conditions du contrat. Aucune réparation ne peut être entreprise par le locataire, sans
l’autorisation préalable écrite d’IMH.
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES
Le locataire a la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition ; il
engage sa responsabilité de ce fait sous réserve des clauses concernant le transport.
Le locataire est déchargé de la garde du matériel pendant la durée de la réparation lorsque
celle-ci intervient à l’initiative d’IMH ; en cas de vol, le jour du dépôt de plainte auprès des
autorités compétentes. Le locataire s’oblige à communiquer le dépôt de plainte à IMH ; en
cas de perte, le jour de la déclaration faite par le locataire à IMH.
Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tout ce qui concerne la
prise en compte de la nature du sol et du sous-sol, des règles régissant le domaine public et
de l'environnement. Le locataire ne peutemployer le matériel loué à un autre usage que celui
auquel il est normalement destiné, utiliser le matériel dans des conditions différentes de
celles pour lesquelles la location a été faite, enfreindre les règles de sécurité fixées tant par
la réglementation en vigueur que par le constructeur et / ou IMH.
Le locataire ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des vices
cachés du matériel loué ou de l'usure non apparente rendant le matériel impropre à l'usage
auquel il est destiné.
DOMMAGES CAUSÉS AU TIERS ET AU MATÉRIEL LOUÉ
Le locataire et IMH doivent être couverts, chacun pour sa responsabilité, par une assurance
Responsabilité Civile Entreprise pour les dommages causés aux tiers par le matériel loué.
En cas de dommages, IMH invite le locataire à procéder à un constat amiable et
contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 2 jours ouvrés. Le locataire doit couvrir sa
responsabilité pour les dommages causés au matériel loué en souscrivant une assurance
couvrant le matériel pris en location.
Cette assurance peut être spécifique pour le matériel considéré ou annuelle et couvrir tous
les matériels que le locataire prend en location. Elle doit être souscrite au plus tard le jour de
la mise à disposition du matériel loué et doit être maintenue pendant la durée du présent
contrat de location. Le locataire doit informer IMH de l’existence d’une telle couverture
d’assurance.
Au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, le locataire adresse l’attestation
d’assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l’engagement pris
par la compagnie d’assurances de verser l’indemnité entre les mains d’IMH, les références
du contrat qu’il a souscrit, le montant des garanties et des franchises. Les éventuelles limites,
exclusions et franchises d’indemnisation résultant du contrat d’assurance souscrit par le
locataire sont inopposables à IMH au regard des engagements du contrat.
RESTITUTION DU MATÉRIEL
À l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un
commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de
l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de
carburant fait. À défaut, la fourniture de carburant est facturée au locataire.
Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt d’IMH pendant les heures
d’ouverture de ce dernier. Lorsque le transport retour du matériel est effectué par IMH ou
son prestataire, IMH et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de
reprise du matériel. La garde juridique est transférée à IMH au moment de la reprise, et au
plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue.
Pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour férié, la reprise du matériel s’effectue
au plus tard le premier jour ouvré suivant. Le locataire doit tenir le matériel à la disposition
d’IMH dans un lieu accessible. Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la
location est établi par IMH. Il y est indiqué le jour et l’heure de restitution, les réserves jugées
nécessaires notamment sur l’état du matériel restitué.
Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au
locataire sur la base de la valeur à neuf, après expiration du délai de restitution fixé dans la
lettre de mise en demeure. Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état
consécutives à des dommages imputables au locataire, IMH peut les facturer au locataire
après constat contradictoire
PAIEMENT - PÉNALITÉS DE RETARD
Tout retard de paiement, à partir de la date de l'émission de la facture, entraîne l'application
de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorées d’une
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due dès le premier jour de retard
(articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce).
Si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'acheteur
s'engage à régler en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et
légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal TTC de la
créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.
RÉSILIATION - ÉVICTION
En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l’autre partie est en droit de
résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle pourrait réclamer.
La résiliation prend effet après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.
Le locataire s'interdit de céder, donner en gage ou en nantissement le matériel loué. Le locataire
doit informer aussitôt IMH si un tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, sous la
forme d'une revendication, d'une opposition ou d'une saisie. Le locataire ne peut enlever ou
modifier ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées par
IMH. Le locataire ne peut ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué sans
autorisation d’IMH.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes, le Tribunal de Commerce du
siège d’IMH est seul compétent. En cas de contestations de quelque nature qu'elles soient, il sera
fait expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège social d’IMH, même
en cas de pluralité de défendeurs.
CGV POUR UNE REPARATION
Les présentes conditions générales sont applicables dans les relations
contractuelles entre le demandeur de réparation ou ses préposés et IMH.
DEVIS
Le devis constitue un engagement ferme sur les prix des pièces de rechange,
fournitures de main d’œuvre. En cas de variation du prix de plus de 10% par rapport
au devis initial, un devis complémentaire devra être accepté par le client. Cet
engagement n’est valable que 15 jours après réception du devis. Le devis devient
ordre de réparation dès lors qu’il est validé par la signature du client. Si le client ne
donne pas suite au dit devis, les frais de nettoyage, de démontage, remontage en
vue de l’établissement du devis et le devis lui-même, ainsi que ceux d’un éventuel
gardiennage, sont facturables et payables au comptant. Si en cours d’exécution de
la réparation, des prestations et fournitures autres que celles prévues au devis sont
nécessaires, et si le montant estimé est supérieur à 10% du devis initial, un devis
complémentaire sera établi IMH. Dans le cas contraire, le client est réputé avoir
donné mandat à IMH d’agir au mieux. Dans les cas exceptionnels où, en raison de
l’urgence, la réparation est menée à bien sur site et sans devis préalable, le client ou
son représentant mandaté doit mettre à disposition d’IMH tous les moyens matériels
et humains dont il dispose. L’ordre de réparation visé, avec ou sans réserves, par le
client ou son représentant mandaté, constitue le document contractuel.
ORDRE DE RÉPARATION
Toute réparation donne lieu à l’établissement d’un ordre de réparation par IMH, au
plus tard lors de la prise en charge du matériel. L’ordre de réparation indique les
opérations acceptées par le client ainsi que la durée estimée des travaux, et le cas
échéant la date de restitution du matériel. L’ordre de réparation est validé par la
signature du client.
MISE A DISPOSITION EN CAS DE RÉPARATION SUR SITE
Si lors de l’intervention, à la date et à l’heure convenue entre les parties, le matériel
n’est pas mis à disposition, des frais d’attente seront facturés aux conditions du
devis.
DÉLAIS
Les délais d’exécution sont toujours donnés à titre indicatif, et ce à partir de la mise
à disposition du matériel. Ces délais ne tiennent pas compte de travaux
supplémentaires, non prévus initialement, de retards éventuels et imprévisibles dus
à une rupture de stock de pièces détachées, à un problème d’acheminement, et à
des événements indépendants de la volonté d’IMH. Ces événements ne donneront
lieu à aucune indemnité. IMH doit cependant avertir le client d’un éventuel
dépassement de plus d’un tiers du temps initialement prévu. Le dépassement des
délais quel qu’en soit la cause ne peut donner lieu au paiement d’une quelconque
indemnité au client.
RÉCEPTION DES TRAVAUX
Le bon de livraison, valant réception des travaux, est remis au client ou à son
représentant sur le lieu d’intervention. Une fois visé par le client ou son représentant,
avec ou sans réserves, il constitue le document contractuel, les travaux sont alors
présumés acceptés, lorsque, dans un délai de trois jours, le client n’a formulé
aucune réserve. En aucun cas, IMH ne peut être tenu pour responsable du matériel
dès que la réparation sur site aura été terminée, et après réception ou absence de
celle-ci.
ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL EN FIN DE TRAVAUX
Selon les usages professionnels, la mise à disposition du matériel réparé est notifiée
par écrit. En cas de non-retrait, l’envoi de la facture vaut mise à disposition du
matériel réparé. En cas d’absence d’enlèvement dans un délai de 15 jours, à
compter de la date de notification de mise à disposition, et après envoi d’une lettre
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure restée sans suite, des
frais de gardiennage seront réclamés au client, ceci sans préjudice de l’application
des dispositions de la loi sur la vente de certains objets abandonnés.
PIÈCES REMPLACÉES
Si le client souhaite récupérer les pièces remplacées, il lui appartient de le préciser
lors de l’établissement du devis ou ordre de réparation. Dans le cas contraire, les
pièces sont réputées délaissées et IMH en disposera, sans engager sa
responsabilité envers quiconque, il pourra en répercuter les coûts d’élimination au
client.
FACTURATION
En cas de réparation en atelier, les règles de facturation sont déterminées par le
devis.
En cas d’intervention urgente sur site, et sans devis préalable, la facturation main-
d’œuvre et déplacement, si elle n’est pas établie sur une base forfaitaire, doit être
clairement indiquée par IMH, et obéit aux règles suivantes : les heures normales
sont celles effectuées entre 8 heures et 18 heures, les jours de semaine non fériés,
les heures supplémentaires sont celles effectuées les jours de semaine non fériés
après 18 heures et avant 8 heures, les heures exceptionnelles sont celles effectuées
à la demande expresse de l’utilisateur du matériel entre le vendredi 22 heures et le
lundi 8 heures, ou les jours fériés entre la veille de ce jour à 22 heures et le
lendemain 8 heures. Main d’œuvre de déplacement : les heures de déplacement
sont assimilées aux heures normales, et sont facturées comme celles-ci. Frais de
déplacement : ils comprennent, les frais de transport, de repas et d’hébergement, et
de péage, et sont facturés en sus des heures de déplacement. En cas d’absence de
devis, la main-d’œuvre et les fournitures, et tous frais annexes sont facturés au tarif
en vigueur au jour de la facturation.
PAIEMENT
Les prestations sont payables au comptant, net et sans escompte, selon les termes
du devis, du rapport d’intervention et au plus tard lors de l’enlèvement du matériel ou
à la fin de l’intervention, sauf convention particulière. En cas de réparation dans ses
ateliers, IMH dispose, pour tout paiement stipulé comptant, et à défaut d’exécution
de ce dernier par le client du droit de rétention.
Toute somme non payée à l’échéance entraînera l’exigibilité de toutes les sommes
restant dues, et ce quel que soit le mode de règlement prévu, le versement de
pénalités de retard calculées à raison de trois fois le montant de l’intérêt légal en
vigueur à compter de la date d’exigibilité de la créance et jusqu’à la date de
paiement effectif, la perception à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 15
% des sommes dues. IMH n’ayant aucun lien de droit avec l’assureur du client, ce
dernier demeure seul responsable du paiement des travaux, même si le coût de la
prestation doit être couvert totalement ou partiellement par l’assureur auquel IMH
communiquera tous renseignements disponibles avec l’accord de l’assuré.
GARANTIE CONTRACTUELLE
Les réparations et les pièces remplacées sont garanties pendant une durée de
3 mois après réception des travaux. Ne sont donc pas couverts par la garantie la
fourniture par IMH d’un matériel équivalent pendant la période d’immobilisation, les
frais de port relatifs à l’opération de garantie, ceux-ci restant à la charge du client,
lorsque des pièces montées par IMH auront été remplacées par le client par des
pièces d’une autre origine, lorsque les avaries sont dues à une négligence ou à une
utilisation défectueuse du matériel par le client, lorsque certaines pièces dont le
remplacement ou la réparation a été jugé nécessaire par IMH et aura été refusé par
le client, lorsque la remise en route aura été faite hors de la présence d’IMH ou de
son représentant ou par un autre intervenant qui n’a pas reçu l’agrément d’IMH. IMH
ne couvre pas les conséquences indirectes d’un éventuel défaut (perte
d’exploitation, immobilisation, etc...) ou dommages immatériels.
RESPONSABILITÉ
La responsabilité d’IMH ne pourra, en aucun cas, être engagée lorsque le matériel
réparé aura été démonté hors de sa présence, quand un tiers quelconque aura
procédé à une réparation postérieure à la réparation litigieuse, ou encore quand
l’utilisateur n’aura pas respecté les prescriptions d’utilisation du constructeur. D’une
façon générale, et en cas de responsabilité prouvée de dommage au matériel confié
à IMH, la responsabilité de ce dernier est, de convention expresse, et dans tous les
cas limités à la remis en état dudit matériel ou à son remplacement. IMH décline
toute responsabilité pour les préjudices indirects ou immatériels que sont notamment
les pertes de chiffre d’affaires, et / ou manque à gagner, ce que le client accepte
expressément. IMH et le client sont respectivement couverts par leur assurance
Responsabilité Civile professionnelle.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
IMH conserve la propriété des pièces détachées incorporées dans les matériels qui
ont fait l’objet d’une réparation par ses soins jusqu’au complet paiement de la
réparation. Conformément à la législation, le droit à revendication s’exerce même
dans le cas de redressement ou de liquidation judiciaire du client.
CAS DE FORCE MAJEURE
La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre les obligations
d’IMH.
SÉCURITÉ
Lors d’intervention sur site, le client en concertation avec IMH procède à l’analyse
des risques (notamment l’analyse de la situation de travail), prend toutes mesures
utiles pour assurer tant la sécurité d’IMH ou de son préposé que les premiers
secours. Dans le cas ou IMH estime que les conditions de sécurité ne sont pas
réunies, il peut faire jouer son droit de retrait. Il récupérera alors les coûts inhérents
à ce retrait.
DÉCHETS
En cas de réparation sur site, il appartient au client de se charger de l’élimination
des déchets. Dans le cas contraire, IMH facturera la prestation correspondante au
client.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige résultant d’une prestation relève de la compétence du tribunal du lieu du
siège social d’IMH.
Vous ne pouvez utiliser ce site Internet qu’en respectant les présentes Conditions d’Utilisation et en tout état de cause votre utilisation doit être faite à des fins licites, c’est-à-dire en respectant l’ensemble des lois françaises, règlements et usages en vigueur.
En particulier, vous vous engagez à :
Ne pas publier, transmettre ni diffuser aucune information préjudiciable, obscène, diffamatoire ou illicite aussi bien sur ce site qu’à partir de ce dernier ;
Ne pas utiliser ce Site d’une manière qui risquerait de porter atteinte aux droits d’autrui.
Ne pas copier/coller ou reproduire, que ce soit partiel ou intégral, sur quel que support et par quel que procédé que ce soit, en vue d’un usage collectif, les éléments figurant sur ce site Internet, tels que logos, textes, photographies, graphismes, icônes, schémas, sauf autorisation préalable et écrite de la part de la société IMH.
Ne pas utiliser de logiciel ou dispositif en vue d’entraver le bon fonctionnement du site Internet.
Ne pas dégrader, altérer, ni modifier l’aspect graphique de ce site internet ou les codes le constituant.
Ne pas entreprendre d’action susceptible d’entraîner un trafic déraisonnable ou disproportionné sur le site ou sur une infrastructure liée
Tout téléchargement ou reproduction d'un ou des éléments figurant sur ce site Internet en vue d’être intégrés sur un autre site internet devra faire l’objet d’une autorisation spécifique de la part de la société IMH.
Sans préjudice de tous ses autres droits (qu’ils soient d’origine légale ou autre), le groupe Legrand se réserve le droit de vous refuser l’accès à ce Site s’il juge (à son entière discrétion) que vous violez l’une des dispositions des présentes Conditions d’Utilisation ou les lois applicables.
La société IMH se réserve le droit d’apporter des améliorations ou d’effectuer des modifications sur les informations, les services, produits et autres éléments de ce site Internet sans information préalable.
Si vous ne respectez pas ces Conditions d’Utilisation et que nous ne prenons pas immédiatement de mesure à ce sujet, cela ne signifie pas que nous renonçons à nos droits. La société IMH pourra ainsi toujours prendre des mesures à ce sujet ultérieurement.